Права и обязанности сторон по оформлению технических условий icon

Права и обязанности сторон по оформлению технических условий



НазваниеПрава и обязанности сторон по оформлению технических условий
Дата конвертации20.01.2013
Размер77.6 Kb.
ТипДокументы

Договор № ______

об оказании услуги технологического присоединения к тепловым сетям


г. Энгельс «___»_______ 20__ г.


___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Энгельсские городские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коровина Ю.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. Предмет договора

        1. 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить услугу технологического присоединения к сетям Открытого акционерного общества «Энгельсские городские тепловые сети» (далее Услуга) объекта ___________________________________________________________________________

    1. по адресу: _______________________________________________________________, состоящей из домов №______________ с суммарной расчетной нагрузкой: по отоплению – _________Гкал/час, горячее водоснабжение – _________Гкал/час.




  1. Права и обязанности сторон по оформлению технических условий

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Предоставить «Заказчику» технические условия (далее ТУ) на технологическое присоединение _____________________________________________________________ по адресу: _________________________________________________________________ состоящей из домов № ____________ к сетям Открытого акционерного общества «Энгельсские городские тепловые сети».

2.1.2. Предоставить «Заказчику» информацию о плате за технологическое присоединение (подключение) к тепловым сетям «Исполнителя».

      1. Выдача «Исполнителем» «Заказчику» ТУ, информации о плате за присоединение,

      2. справки о выполнении ТУ и акта о границах ответственности за обслуживание и

      3. состояние тепловых сетей производится без взимания платы.

ТУ на технологическое присоединение и информация о плате за присоединение

(подключение) к сетям предоставляются «Заказчику» «Исполнителем» в течение 10

(десяти) рабочих дней с даты получения указанного в п. 2.2. настоящего договора

запроса.


    1. 2.2. «Заказчик» обязуется:

      1. 2.2.1.
        Предоставить «Исполнителю» для получения ТУ, а также информации о плате

      2. за присоединение (подключение) запрос, содержащий следующие документы:

      • наименование лица, направляющего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

      • копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

      • копию свидетельства о праве собственности на земельный участок (пятно застройки);

      • информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство жилых домов;

      • информацию о разрешенном использовании земельного участка;

      • необходимые виды ресурсов, получаемых от тепловых сетей;

      • планируемый срок ввода в эксплуатацию жилых домов;

      • планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки;

  • топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованную с организациями, эксплуатирующими указанные объекты;

  • иные документы, которые предусмотрены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. N83;

  • представить раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технических решений.




  1. Выполнение условий подключения (технических условий для присоединения)

3.1. Подключение объекта капитального строительства________________________ «Заказчика» к тепловым сетям «Исполнителя» осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

  • подача «Заказчиком» заявления о подключении;

  • выдача «Заказчику» «Исполнителем» условий подключения (технических условий на присоединение);

  • выполнение «Заказчиком» условий подключения;

  • проверка «Исполнителем» выполнения «Заказчиком» условий подключения;

  • присоединение «Заказчиком» объекта (жилого дома) к тепловым сетям «Исполнителя» и подписание сторонами акта о присоединении;

  • выполнение условий подачи тепловой энергии, включая горячее водоснабжение.

3.2. В технических условиях на технологическое подключение должны быть указаны:

  • точка подключения от внутриквартальных сетей «Исполнителя» согласно проектному решению;

  • источник теплоснабжения;

  • характеристика и параметры теплоносителя (Т1,Т2,Р1,Р2);

  • характеристика тепловых сетей;

  • установленная часовая нагрузка объекта присоединения;

  • срок действия условий подключения;

  • специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения;

  • требования по установке средств измерений тепловой энергии и теплоносителя;

  • требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности.

3.3. «Заказчик» после утверждения в установленном порядке проектной документации предоставляет «Исполнителю» один экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежит согласованию с «Исполнителем».

3.4. В случае если в процессе строительства объекта капитального строительства (жилого дома) превышен срок действия условий, указанный срок продлевается на основании обращения «Заказчика».

3.5. До ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию «Заказчик» обязан:

  • обеспечить доступ «Исполнителя» к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения, для проверки выполнения условий подключения;

  • выполнить все требования, необходимые для подачи тепловой энергии;

  • заключить договор на теплоснабжение.

3.6. После выполнения «Заказчиком условий подключения «Исполнитель» выдает разрешение на осуществление «Заказчиком» присоединения указанного объекта к тепловым сетям. После осуществления присоединения «Заказчик» и «Исполнитель» подписывают акт о присоединении.


  1. Стоимость Услуги и порядок расчетов

    1. 4.1. Стоимость Услуги по настоящему договору составляет ________________ рублей (______________________________________________рублей _____копеек), в том числе НДС 18% ___________ рублей (__________________________________ рублей ____ копеек). Внесение «Заказчиком» платы по настоящему договору за присоединение (подключение) к тепловым сетям, входящим в систему коммунальной инфраструктуры Энгельсского муниципального района, производится на основании Федерального Закона №210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» для финансирования инвестиционной программы «Исполнителя».

    2. 4.2. Размер платы за присоединение (подключение) к тепловым сетям определяется как произведение тарифа на подключение (Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области от 18.02.2009 года № 760/59-03) и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для строящегося жилого дома).

    3. 4.3. Размер тарифа на подключение по теплоснабжению – 1 102 000,00 руб./Гкал/час (без НДС).

    4. 4.4. Размер суммарной заявленной потребляемой нагрузки по трем объектам – _________ Гкал/час.

    5. 4.5. Оплата стоимости Услуги по настоящему договору осуществляется на нижеследующих условиях:

  • до ___________ года в сумме _______________ рублей

  • до ___________ года в сумме _______________ рублей

  • до ___________ года в сумме _______________ рублей.

    1. 4.6. Стоимость Услуги, указанная в п. 4.1. настоящего договора является фиксированной и не подлежит изменению при условии выполнения «Исполнителем» в полном объеме принятых на себя обязательств по настоящему договору.

    2. 4.7. Порядок расчетов может быть изменен по взаимному соглашению сторон.




  1. Сроки выполнения Услуги

    1. 5.1. Срок выполнения всего объема Услуг по настоящему договору устанавливается ______________ года, но в любом случае не позднее срока проведения «Заказчиком» комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.

    2. 5.2. Услуга считается оказанной после подписания сторонами акта приема-сдачи Услуг выполненных в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

    3. 5.3. «Исполнитель» вправе досрочно выполнить и сдать «Заказчику» Услугу по настоящему договору.



  2. Ответственность сторон

    1. 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств, взятых на себя по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

    2. 6.2. В случае неисполнения «Заказчиком», принятых на себя обязательств в п. 4.5. настоящего договора он уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от стоимости Услуги по настоящему договору, за каждый день просрочки.

    3. 6.3. Каждая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.




  1. Расторжение договора

    1. 7.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения настоящего договора с «Исполнителем» при задержке «Исполнителем» начала оказания Услуги на срок более 30 календарных дней.

    2. 7.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив «Исполнителю» часть установленной настоящим договором стоимости Услуги по договору пропорционально части Услуги, выполненной до получения уведомления об отказе «Заказчика» от исполнения договора.

        1. 7.3. «Исполнитель» вправе потребовать расторжения настоящего договора с «Заказчиком» в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

        2. 7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор в соответствии с его условиями, направляет другой стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования. В этом случае стороны осуществляют взаиморасчеты на основании объема оказанных «Исполнителем» и принятых «Заказчиком» Услуг.



  2. Прочие условия

    1. 8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств, взятых на себя сторонами.

    2. 8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    3. 8.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    4. 8.4. Все изменения, исправления и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

    5. 8.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, при не достижении согласия – в Арбитражном суде Саратовской области.

    6. 8.6. После подписания сторонами договора все предыдущие переговоры и переписка, касающиеся его предмета, теряют силу.

    7. 8.7. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий договор; лица, подписавшие договор, имели все права совершить указанные действия; все действия, условия и требования, которые позволяют сторонам законным образом подписать настоящий договор, использовать свои права и выполнить свои обязательства по договору, были должным образом совершены и соблюдены.



^ Адреса и платежные реквизиты сторон


«Заказчик»

_____________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Директор _______________ /____________/



«Исполнитель»

Открытое акционерное общество «Энгельсские городские тепловые сети»


413115, г. Энгельс, ул. Смоленская, 15

ОГРН 1096449001615 ИНН 6449053070

р/сч 40702810340000010823 ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Энгельс, г. Энгельс

БИК 046375825

к/сч 30101810300000000825


Директор ________________ Ю.А. Коровин




Похожие:

Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconI глава. Правовое положение сторон в процессуальных правоотношениях 7 понятие сторон 7
Темой моей дипломной работы является: «Понятие сторон. Их процессуальные права и обязанности»
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconОбщие положения Отношения между сп гбоу сош «ОЦ» пос. Глушицкий -детский сад «Золотое зёрнышко» и Попечительским советом регламентируется специальным договором и Положением «о попечительском совете», в котором определяются права и обязанности сторон.
Основой правовых условий организации деятельности Попечительского совета являются
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconПрава и обязанности родителей
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconТема: права и обязанности цель: помочь детям разобраться в понятиях «права» и «обязанности»
Цель: помочь детям разобраться в понятиях «права» и «обязанности»; воспитывать уважение к правам других; привести в систем уже имеющиеся...
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconЛитература по дисциплине "Гражданский процесс" (в соавторстве с А. А. Моховым); Коробов О. А., кандидат юридических наук гл. 23
Охватывает процессуальные действия суда, сторон, других участников процесса, их процессуальные права и обязанности
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconПрава и обязанности учащихся
Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, иными международными конвенциями и действующим законодательством...
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconКлассный час «Права ребёнка»
Задачи: создание условий для проявления творческих способностей учащихся; формирование умения правильно пользоваться своими правами...
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий iconПрава и обязанности учащегося права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим Законодательством Российской Федерации
Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его...
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий icon2. права и обязанности сторон учреждение обязуется
Детский сад №4 «Лейсан» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Учреждение, действующее...
Права и обязанности сторон по оформлению технических условий icon4. Обязанности сторон, ответственность за их нарушение

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов